甲方要求乙方整改通知书.doc

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和其他有关规定，甲乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，共同订立本工程施工合同，以资双方共同遵守。第一条本合同工程概况1.本合同工程名称：南京长江第四大桥南接线S2标道路工第二条承包方式、承包范围及内容2.承包范围：除本合同条款明确约定应由甲方负责承担的以外，凡工程量清单中所列项目及与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。3.具体承包内容：路基工程、路面工程、防护工程、排水工程、供水与排污工程、改河改沟改道工程、箱梁地基硬化处理、承台及其他结构物土方开挖与回填、灌注桩桩头弃置处理及甲方指令的零星工程。上述未提及的项目详见《工程量清单》内容。第三条本合同工程工期月18日（开工日期）至20112.阶段性工期：乙方承诺接受甲方阶段性工期计划安排及相应阶段性工期调整（包括业主就本合同工程对甲方的工期安排和调整）。具体要求以项目经理部下发的工程进度计划为准。3.乙方承诺：确保本合同工程计划总进度和阶段性进度。工期每延误一天按5000元累计支付违约金；若连续7累计10日）不能按甲方安排的进度计划完成，则甲方有权选择随时解除本合同，并没收乙方全部履约保证金（如本合同该履约保证金无法足额抵偿甲方损失，则乙方有义务补足），乙方必须无条件撤出工地。乙方承诺：接受甲方有关增加人员、材料和设备等的要求，并承诺不要求甲方对此支付任何费用。如乙方无法及时满足甲方要求，甲方有权视现场情况，采取一切措施确保工期和质量等，所发生的一切费用（包括但不限于：甲方直接增加人员、设备、材料、另调施工队伍进场施工等）由乙方承担并直接在履约保证金中扣除或在结算时直接从价款中扣除，同时不减免本合同规定的乙方的责任和义务。5.工期的延长：乙方承诺：除不可抗力因素和甲方书面同意的延期外，不以任何理由影响施工进度且不要求延长本合同工程工期。6.暂时停工：一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间，乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程，并保障其安全无第四条结算与支付)。双方最终以《工程量清单》中的综合单价及本合同中约定的甲方现场代表签认的工程量为主要依据进行初步计算。该初步计算的结果须经甲方南京分公司成本管理者代表及乙方现场代表签字确认后，方能作为最终结算生效。（包括但不限于：各项违约金、赔偿金、补偿金等；因乙方行为引起的行政处罚罚金、对第三人的赔偿金、补偿金等；业主对本合同工程的各类扣款等）一旦出现，则自甲方发出处罚通知单等扣款通知后3日内，乙方未向甲方提出书面异议，或虽提出书面异议但无正当理由或理由不充分的，甲方有权从履约保证金中直接扣除（如乙方的履约保证金不足以抵偿，则甲方有权选择直接从进度款中扣除或直接从结算价款中扣除），而不论乙方是否在甲方发出的处罚通知单等类似扣款通知上签认。同时，即使被依约扣款，仍不减免本合同约定的乙方的责任和义务，乙方仍应继续实施本合同约定的工作，完成本合同工程，包括缺陷的修复。3.本合同综合单价一次包死，不因任何情况作任何调整。具体数额见《工程量清单》。3.1综合单价包含了为实施和完成本合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、制作安装、临时设施、用于道路施工用的临时便道（不单独计量，费用含在综合单价中）、机械进退场、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等一切费用。总之综合单价包含为完成本合同工程的全部费用，包括协调与交通、环卫等各级管理部门的关系，并承担相关费用，达到工完场清、交工验收、保修期满、竣工验收。3.2综合单价中不含工程营业税、城市建设维护费及教育3.3工程量清单中开列的工程量，是本合同预估工程量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。3.4在双方商定本合同综合单价时，乙方已充分了解并认可了双方在本合同下的所有权利和义务，并对全面且无瑕疵的履行其所有职责和义务所必须发生或可能发生的费用、承担的各类责任和风险，均给予了充分的考虑，且都已合理的将其包含在了本合同综合单价中，包括未提及的与工程量清单有关的一些隐性工作，如乙方的临设、进退场费等一切责任和风险费用。本合同他处如再次涉及综合单价组成问题，以及乙方对履行其某项义务（确认甲方某项权利）的承诺、认可、保证等，则实为强调，并非另指或特指。4.1本合同工程无预付工程款。4.2本合同工程进度款每月按乙方实际完成的并能在业主处计量的工程量计算额的80％支付（每月付款待业主审批的计量款到甲方帐户后支付）。整体工程全面竣工、验收合格后付至90%，本合同工程结算完毕，在乙方开具有效税务发票后，付至本合同工程最终结算费用的95％，尾款5％待保修期满，业主付款后无息付清。4.3乙方于每月25日前，将本月已完成的工作量统计报表报至甲方项目经理部审核，并经甲方现场代表签认后，以此作为计算进度款的主要依据，否则甲方有权拒付当月进度4.4除工程竣工后各类款项的支付外，乙方每月进度款原则上只通过银行转账方式支付至乙方账户，但如有特殊情况，甲方也可采取其他支付方式。同时，所有付款均遵循“业主付款原则”，即：业主付款不到位，则根据业主付款情况，按比例支付。5.在同时满足以下条件后，甲乙双方方可开始办理本合同工程的结算：5.1本合同工程通过验收（含缺陷修复）。5.2分项验收资料经甲方项目经理部确认齐全。5.3施工图纸工程量、甲方现场管理人员签认的工程量等资料必须经甲方现场代表确认。6.当甲方要求乙方提交上述资料以便双方办理结算时，乙方必须按甲方要求的时间和方式提供，并派现场代表至甲方处参与结算工作。除不可抗力事由外，如在收到甲方通知之15日内，乙方不按甲方要求参与结算，则视为乙方已经认可了甲方的财务数据和结算结果，甲方的结算结果将作为双方的最终结算生效。督资金使用，一旦发现乙方有将工程款挪作他用的现象，甲方有权中止工程款的支付，直至乙方纠正错误，且在此期间，乙方不得停工、怠工、窝工，或做出其他任何有损本合同工程的行为，否则，由此引起或导致的甲方任何费用的支出或责任的承担，乙方均应立即予以全额的补偿。8.乙方对本合同工程相关单位的款项支付，必须严格按(来自:WWw.cssyq.Com:甲方要求乙方整改通知书)照乙方与其签订的有关合同的约定执行，不得违约拖欠，若因此影响施工进度或质量，发生的损害均由乙方承担。乙方若违约拖欠工程相关单位的款项或拖欠包括农民工工资在内的工资而引发投诉、群体性事件、仲裁、诉讼、索赔等情况，乙方必须承担由此引起的一切后果，甲方有权视具体情况对乙方处万元/次的违约金。如因上述情况引起或导致甲方的任何费用支出或责任承担，乙方应立即予以全部足额的补偿。9.本合同签订后，乙方应及时出示《外出经营税收管理证明单》及《营业执照》和《税务登记证》等相关资料并对上述资料的真实性负责，及时到工程所在地甲方缴税的税务机关进行登记。本合同工程结算后，乙方应及时根据结算金额 开具合法有效税务发票，提供给甲方，否则甲方有权推迟工 程款的支付，直到乙方满足以上条件。 10.水电费用的承担与支付：乙方自行解决，甲方不承担任何费用。如甲方提供水电，则装表计量，电按1.2 元/吨从计量款中扣除。由配电箱到施工机械的电缆全部乙方自备。 11.材料价格的调整：工程所需材料价格调整与业主跟甲 方调整的方式一致，调整方法以业主同甲方的合同为准，调 整金额以业主同甲方的结算金额为准。 12.乙方郑重承诺：为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资。乙方根据工程需要使用民工时，将保证做到：按照《劳 动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人， 严禁发放给“包工头”。如果发生违反规定拖欠或克扣民工 工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受甲方依照有关规 定作出的处罚。本公司同意：在合同执行期间由甲方现场 代表每月扣留工程计量款的 5%作为民工工资保障金：甲方 现场代表视我公司对民工工资支付情况，据实结算返还剩余 的保障金。 第五条质量及验收 1.质量等级及要求：保省优创国优，分部分项工程优良率98%以上。 3.乙方必须严格按照甲方要求及业主的招标文件、施工设计文件、设计修改文件和补充技术规程等要求进行施工。施 工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方承诺： 无条件按照甲方要求立即返工整改，直至工程质量达到验收 标准，由此给甲方造成的全部损失和费用由乙方承担。若乙方无法在甲方规定的整改期限内，达到甲方的要求和验收标 准，甲方有权选择随时解除本合同，并由乙方支付该返工工 程的再次返工费用和由此给甲方造成其他损失。 4.本合同工程实施过程中，不论是否经过甲方现场代表或监理初检或验收，对其隐蔽工程要求重新检查或检验的，乙 方应按时进行剥离或开孔，并在检查后重新覆盖。无论甲方 是否对其初检或验收，并不能减免乙方由于其原因造成的质 量问题及事故的责任承担。 5.乙方承诺：建立工程质量控制自检体系，按照甲方的要求做好施工原始记录，并提交给甲方。每一道工序的施工， 须经甲方现场主管工程师初检、监理工程师检查后,方可进行 下一道工序施工。虽经初检、检查但仍不改变和减免乙方对 本合同工程质量应承担的全部责任和义务。 6.具体质量管理考核(违约扣款)规定，详见《工程质量管理协议》 第六条保修 1.乙方承诺：承担所施工范围的全部保修义务，保修期限和甲方与业主保修期限同步。若在保修期内，乙方所施工范 围产生保修义务，乙方应在接到甲方通知之日起7 日内组织 人员进行修复（修复费用由乙方承担，并由甲方直接在乙方 10 尾款中扣除）。若14 日内不按要求派员修复的，甲方可自行 或委托其他单位或人员修理，因此所产生的一切费用均由乙 方承担，并由甲方直接在乙方尾款中扣除，不足部分，乙方 应支付给甲方。 2.乙方承诺：保修期满后，属乙方原因造成的质量问题和引起的一切赔偿责任仍由乙方负责。 第七条安全、保卫与环境保护 1.为使现场安全文明施工措施落实到位，在实施和完成本合同工程的整个过程中，乙方应该充分履行下列义务，包括 但不限于： 1.1充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取 有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免 使上述人员的安全受到威胁： 1.1.1按施工人员的2%~4%配备专职的安全员； 1.1.2特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾